Algemene voorwaarden
- Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de mede-contractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
- Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde worden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatiedatum van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
- Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet worden misbruikt door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik. Ze moeten op eerste verzoek teruggegeven worden. Deze producten blijven ons eigendom, ook wanneer er een vergoeding werd aangerekend.
- Aannemingsprijzen dekken alleen de prestaties van het bestek zonder BTW en wind- en waterticht.
- Indien de uitvoering van de werken in regie gebeurt, zullen de uitgevoerde prestaties worden afgerekend aan de bij de aanvang van de werken, i.e. de klant en de aannemer klaargekomen tarieven verhoogd met 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.
- Indien de klant na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de uitnodiging tot uitvoering of bij niet in ontvangst nemen van de uitnodiging, de uitvoering van de werken belemmert, worden de materialen gefactureerd en wordt het contract beschouwd als uitgevoerd. De aannemer bepaalt voor het uitvoeren van zijn werken zelf de noodzakelijke werfvoorraden.
- De werf dient toegankelijk te zijn voor de aanvoer tot op de werf. De klant dient er voor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk gelost kunnen worden. De aannemer is niet aansprakelijk voor schade aan beplantingen e.d. die het gevolg is van een normale doorgang. Ingeval de goederen moeten worden gestockeerd, zullen opslag- en eventuele maker lonen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 min) zullen worden doorgerekend aan de klant.
- Het risico van de goederen gaat over op de klant.
- De uitgevoerde prestaties en geleverde goederen blijven eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.
- Onze leveringstermijnen zijn slechts benaderend en niet bindend.
- De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in geval van overmacht en om de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (15 minuten) worden doorgerekend aan de klant.
- Er is een waarborgtermijn van 6 maanden op de zichtbare gebreken van de producten. Deze worden hersteld indien zij de eigenlijke functionaliteit van het product verstoren, binnen de kortste termijn en overeenkomstig met de WTCB. De waarborg geldt slechts voor zover:
- de producten, materialen en toestellen correct werden onderhouden en gebruikt;
- de schade niet het gevolg is van een fout van de klant, een derde of een overmacht;
- de producten, materialen en toestellen niet werden aangepast of gewijzigd zonder onze toestemming.
- De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij zij de bestelling duidelijk bijkomend beïnvloeden. De klant dient de kleur en het design van het product, zoals het uiteindelijk zal worden geleverd, op voorhand te bevestigen. De zichtbare gebreken moeten op straffe van verval gemeld worden binnen de 48u na levering of verwerking ervan. Nutteloze verplaatsingskosten en werkonderbrekingen worden doorgerekend.
- De zichtbare gebreken moeten onmiddellijk en ten laatste binnen de 48u na levering of verwerking ervan worden gemeld aan de aannemer. Na deze termijn, mogen zij niet als grond tot weigering van betaling of schadevergoeding worden ingeroepen.
- Lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmeting van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
- Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
- Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadevergoedingen.
- De waarborg dekt evenwel niet:
- schade door verkeerd gebruik;
- de schade veroorzaakt door overmacht;
- het verkeerd gebruik of het misbruik van de producten, materialen en toestellen;
- de schade veroorzaakt door fouten in machine en apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;
- herstellingen die uitgevoerd zijn door een andere persoon dan onze firma, tenzij in het kader van koper of zij aannemer;
- een normale gebruik van de producten, materialen en toestellen dat redelijk voorzienbaar is, geldt op de eigenschapper ervan, behoudens andersluidend beding (slijtage van batterijen, borstels en toebehoren, defecten, storingen e.d.).
- Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de gederfde winst. De gederfde winst wordt forfaitair geraamd op 10% van de overeengekomen prijs van de niet uitgevoerde prestaties.
- Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van het tot op het voorwerp van de betwiste factuur werk te staken, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding van onzentwege verschuldigd is. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wij behouden ons het recht voor om vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten aan 12% per jaar aan te rekenen. Daarenboven zal het bedrag van elke factuur, bij niet-betaling op de vervaldag, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro. Desgevallend is de aannemer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet-uitgevoerde gedeelte.
- Ingeval de klant een consument is in de zin van art. I.1, 2° WER, heeft deze het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 dagen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van het sluiten van de overeenkomst.
- In geval van annulatie van de bestelling door de klant, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 10% van de totale waarde van de bestelling.
- Indien het vertrouwen van de aannemer in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de behoorlijke uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de aannemer zich het recht voor van de klant passende waarborgen te eisen. Indien de klant hier niet op ingaat, behoudt de aannemer zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
- De prijzen zijn exclusief meerprijs voor niet-voorzienbare werken. Wanneer hiervoor niet uitdrukkelijk anders werd bepaald, worden deze gefactureerd volgens de gepresteerde uren en gebruikte materialen.
- Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar op de zetel van de aannemer.
- Alleen de rechtbank van de zetel van de aannemer is bevoegd, tenzij wanneer zij niet bevoegd is en tenzij bij uitdrukkelijk anders beding.
- Al onze geschillen en vorderingen met consumenten zullen worden behandeld voor de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant.
- Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.